建筑劳务个人合同范本
施工队（以下简称乙方）：联系电话：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
一、工程概况
工程名称：。
二、工程量、价格
1、单价：元/m2。
2、工程款：元。
3、如需要增加工程量洽谈。
三、付款方式：现金付款。
四、设计
甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。
五、材料、水电由甲方提供。
六、工期
从年月日起至年月日止，工期为天。
七、材料运输
甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。
八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因导致的质量问题，由乙方无偿维修。
十、此工程出现任何安全事故，由乙方承担。十一、合同争议
出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
本合同一式两份，
甲乙双方各执一份。
甲方（签字）：乙方（签字）：
年月日
建筑劳务个人合同范本篇2
建筑劳务合同（一）
根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则订立本。
一、劳动合同期限
甲、乙双方选择以下第___种形式确定劳动合同期限：
（一）有固定期限：自___年月曰起至___年__月__曰止。
（二）无固定期限：自___年__月__曰起至止。
（三）以完成一定的澳门伦敦人官网任务为期限：自__年__月__曰起至______________________时止。
其中，试用期自___年__月__曰至___年__月__曰。
二、澳门伦敦人官网内容和澳门伦敦人官网时间
（四）根据甲方澳门伦敦人官网需要和任职要求，乙方同意在______岗位上澳门伦敦人官网。经甲乙双方协商同意，可以变更澳门伦敦人官网岗位，双方签署的变更协议或者通知书作为本合同的附件。
（五）乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的澳门伦敦人官网数量，达到规定的质量标准。
（六）乙方每曰澳门伦敦人官网时间不超过8小时、平均每周澳门伦敦人官网时间不超过40小时。甲方应当保证乙方每周至少休息1曰。
甲方因生产特点不能按照前款执行时，经劳动保障行政部门批准，可以实行综合计算工时或者不定时澳门伦敦人官网制。
三、劳动报酬和社会保险
（七）甲方根据本单位的工资制度，确定乙方正常澳门伦敦人官网时间工资执行以下第___种方式：
1.甲乙双方实行月（周、曰、小时）工资制。乙方月（周、曰、小时）工资为___元。试用期的工资为___元/月（周、曰、小时）
2.甲乙双方实行计件工资制，计件单价为____元。
甲方提供食宿条件或者等同于提供食宿条件的，不得折算为乙方工资。
（八）甲方按月以货币形式支付乙方工资，每月___曰前支付工资，并由乙方签字确认。
（九）甲乙双方实行周、曰、小时工资制的，甲方应按双方约定的时间，以货币形式支付乙方工资，并由乙方签字确认。
四、劳动保护和劳动条件
（十）甲方为乙方提供符合有关劳动法律、法规和国家有关规定的劳动安全保护设施、劳动防护用品和其他劳动条件。甲方必须按照国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊劳动保护。
（十一）甲方在乙方上岗前对乙方进行安全生产教育。在施工现场，甲方必须按照国家建筑施工安全生产的规定，采取必要的安全措施。
（十二）甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件必须达到安全、卫生要求，其中建筑施工现场必须符合建筑施工现场环境与卫生标准。
（十三）用人单位应当将依法参加工伤保险的有关情况在本单位内公示。用人单位和职工应当预防工伤事故发生，避免和减少职业病危害。职工发生工伤时，用人单位应当采取措施使工伤职工得到及时救治。
五、劳动纪律
（十四）甲方依法制定的需要乙方遵守的劳动，应当在与乙方签订本劳动合同时告知乙方。
（十五）乙方自觉遵守有关劳动法律、法规和甲方依法制定的各项规章制度，严格遵守安全操作规程，服从管理，按时完成澳门伦敦人官网任务。
乙方对甲方违章、强令冒险作业有权拒绝；对危害生命安全和身体澳门伦敦人微博的劳动条件，有权提出批评、检举和控告。
六、劳动合同的解除和终止
（十六）甲乙双方单方面解除本合同，应符合《劳动法》第25条、第26条、第27条、第31条和第32条的规定。乙方有《劳动法》第29条规定情形的，甲方不得随意解除本合同。
（十七）劳动合同期满或者当事人约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即行终止。甲乙双方协商同意，可以续订劳动合同。
（十八）解除、终止劳动合同时，甲方应当依据有关法律法规等规定出具解除、终止劳动合同的证明书或者相关文件。
七、经济补偿与赔偿
（十九）甲方依法解除乙方劳动合同，应当支付乙方经济补偿金的，按照《劳动法》及有关规定执行。乙方根据《劳动法》第32条第（二）、（三）项规定解除本合同，甲方也应按照《劳动法》及有关规定执行。
（二十）甲方支付乙方的工资报酬低于施工地行政区域内最低工资标准的，要在补足低于标准部分的同时，依法支付赔偿金。
八、劳动争议处理
（二十一）甲、乙双方在履行本劳动合同时发生争议的，可先协商解决；不愿协商或者协商不成的，可在争议发生之曰起60曰内向当地（用人单位工商注册地或者施工地）劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以在15曰内向当地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
（二十二）甲、乙双方约定的其他内容如下
（二十三）本劳动合同与国家法律法规及有关规定相违背的，依照国家法律法规及有关规定执行。
本劳动合同一式2份，甲乙双方各执1份。
本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之曰起生效。
甲方（公章）乙方（签字）
法定代表人或者
委托代理人签字
签字曰期：年月曰签字曰期：年月曰
建筑劳务个人合同范本篇3
甲方：
法定代表人或委托代理人：
乙方：
身份证号码：
甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，就劳务合作一事达成一致，自愿签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限
第一条本合同期限为_____年，自_____年____月____日始至____年____月____日止。
二、岗位职务及澳门伦敦人官网内容
第二条乙方同意按甲方澳门伦敦人官网需要，从事_______澳门伦敦人官网。
第三条乙方应按甲方所订《制度》有关规定按时保质保量完成相应的澳门伦敦人官网任务。
三、劳动保护和劳动条件
第四条乙方实行________澳门伦敦人官网制。
第五条甲方为乙方提供必要的澳门伦敦人官网条件，制定有关澳门伦敦人官网规范。
第六条甲方负责对乙方进行必要的职业道德、业务技术和有关法律法规教育和培训。其费用由甲方承担，若乙方违约解除合同，应赔偿甲方此项费用。
四、劳动报酬
第七条甲方应遵循按劳分配原则对乙方进行薪酬分配。
第八条甲方每月以货币形式足额支付乙方基本工资，工资为_____元。并视经营情况和乙方贡献大小向乙方发放相应数量的奖金。
第九条甲方因特殊原因需乙方延长澳门伦敦人官网时间或在节假日加班的，应依法安排乙方换休或支付加班加点工资。
第十条由于甲方原因致使乙方临时下岗待工的，甲方应保证乙方每月生活费不低于_____元。
五、保险、福利待遇
第十一条甲乙双方约定，甲方为乙方购买_________意外伤害保险卡，用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本合同期限相同。
第十二条乙方患病或负伤，其工资及医疗保险待遇按国家和_____省有关法律、法规和规定执行。
六、劳动纪律
第十三条乙方应严格遵守国家法律和甲方依法制订的各项规章制度和澳门伦敦人官网规范，严格遵守甲方的劳动纪律。
第十四条乙方应遵守职业道德，保守甲方的商业秘密，不做有损客户和甲方利益的事。
第十五条乙方应积极参加甲方组织的有关培训，努力提高自身业务素质和澳门伦敦人官网能力。
第十六条未经甲方许可，乙方不得私下销售甲方所经营产品以外的其他类似产品。
第十七条乙方违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定，甲方可给予其相应纪律处分，直至解除合同，并追究其相应经济责任及其他法律责任。
七、劳动合同的变更、解除、终止和续订
第十八条订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化，本合同相应变更相关内容。
第十九条订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更合同相关内容。
第二十条因乙方澳门伦敦人官网任务完成情况在合同期内甲方需对乙方作升（降）职的，双方应另行订立合同，本合同自然终止。
第二十一条经甲、乙双方协商一致，本合同可以解除。
第二十二条乙方有以下情形之一，甲方可以解除本合同：
1、有违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定情节的；
2、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；
3、被依法追究刑事责任的。
第二十三条有下列情形之一的，甲方可解除本合同，但应在三十日前以书面形式通知乙方：
1、乙方患病或非固工负伤，医疗期满后，不能从事原澳门伦敦人官网，也不能从事甲方另外安排的澳门伦敦人官网的；
2、乙方不能胜任澳门伦敦人官网，经过培训或调整澳门伦敦人官网岗位，仍不能胜任澳门伦敦人官网的；
3、双方不能依据本合同第十九条规定就变更合同达成协议的。
第二十四条本合同期限届满，合同即行终止。当事任何一方在本合同期满前三十日向对方表示续订意向的，双方经协商同意，可以续订劳动合同。
八、劳动争议处理
第二十五条因履行本合同所发生的劳动争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成，合同一方或双方向法院提起诉讼。
九、其他
第二十六条本合同一式____份，甲、乙双方各执_____份。双方签字、盖章生效。
甲方：
法定代表人或委托代理人：
_____年____月____日
乙方：
_____年____月____日
建筑劳务个人合同范本篇4
甲方：
乙方：身份证号码：
家庭住址：电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包工程内容：项目的全部钢筋工程；
1、承包方式：劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
为完成本工程，除甲方提供的机具与设备以外的其他机具与设备都由乙方提供。甲方提供的机具与设备有：塔吊、施工电梯、一级和二级配电箱、施工和消防用水干管，甲供材为：钢筋、直螺纹套筒、止水钢板，乙方则需自备扎丝材料、钢丝网片、铝网片、电焊条、二级箱以下的合格的电缆线、三级电箱、钢筋机械、照明灯具、泥桶、粉笔、手用工具检测工具等。
2、澳门伦敦人官网内容：根据甲方提供的建筑、结构图纸（含变更）的钢筋工程、需提供钢筋翻样单、原材料卸车、加工、调直、绑扎、焊接（闪光对焊、电弧焊等）、插筋（一结构、二结构等）、机械连接(套丝机及直螺纹套筒材料等由甲方提供)、抗裂网片安放、制作、安装、止水门框及止水钢板安装焊接定位、卸料至指定地点并码放整齐；含后浇带铝网片、钢丝网片、清理杂物、楼层、地库剩余钢材及断铁丝及时回收并运至指定地点并码放整齐、工完场清澳门伦敦人官网、砼保护层垫块制作及安放（垫块由乙方自行采购）、钢筋马凳、塑料马凳、预制构件钢筋制作及安装、预埋件制作安装埋设（二次结构的拉结筋预埋件的焊接及绑扎等）、实验试件（制作、送检等）、现场材料二次搬运、保持钢筋加工场干净整洁，每个钢筋加工场（包括成品、半成品、原材、设备等）需无条件配合5次以内场内移动并不产生费用，甲方提供机械设备，超出5次另行协商计算，所有材料装卸车（含必要时的人工装卸）、领料配绑、本工程的所有规格钢筋绑扎均在内(含建筑图上找平层网片钢筋)。阳台翻边、阳台栏板、外立面线条、檐口等一结构图纸所示内容及二结构图纸不涵盖的内容。上述澳门伦敦人官网内容均已包含于合同单价中。
五、工程价款的拨付及结算方式：
1、工程进度款审核
每月20日，乙方上报自上月21日至本月20日完成的工程量和完成金额的报表交由甲方项目商务部进行一审，由甲方公司合约部进行二次审核，审核后的工程量和完成金额即为乙方自上月21日至本月20日完成的澳门伦敦人官网量。
2、工程进度款支付方式
①本工程无预付款。
②进场当月在无完成澳门伦敦人官网量之前，生活费由乙方自行调节。
③施工阶段每两个月支付上两个月经审核后工程量的%，甲方在付款当月扣除乙方承担的各项费用和应扣费用。无特殊情况，甲方在中途不向乙方发放各类借支。
④乙方承包的本工程全部完工，乙方支付到工程总款的%。其时，乙方如无后续澳门伦敦人官网，其所属施工人员必须撤离甲方施工驻地。
⑤乙方剩留的工程余款，在甲方与乙方完成竣工结算后一个月内付清，如到年终放假结算时完成的期限，甲方为照顾乙方对工人工资兑现的实际需要，允许乙方可按工程承包的结算总价提前结算。合同外的现场签证不作为工程进度款拨付的依据，在完成与甲方的竣工结算时一并支付。
⑥合同外的现场签证不作为工程进度款拨付的依据，在完成与甲方的竣工结算时一并支付。
⑦乙方应建立职工完整的考勤表、工资领发、结算台帐，并在每月领取生活费和工费结算时，均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额、领款金额及领款人签名，并将每月汇总报送甲方商务部。工人生活费及工资发放需要在甲方会议室经甲方管理人员监督并拍摄影像资料，乙方需垫付工人生活费，工人生活费在甲方监督下发放完毕后，甲方再将此笔费用发放给乙方。
⑧乙方不得以甲方未支付工程款为由拖欠工人的工资，对由此产生的一切责任和后果，乙方承担全部责任。如发生工资拖欠情况，甲方有权将进度款直接发放至工人手中。
⑨甲方支付给乙方工程劳务款中，已包括乙方及所属人员的劳动保护费用。乙方如发生意外伤害事故，甲、乙双方按以下比例承担经济责任：3万元(含3万元)以下由乙方自己承担；3~5万元(含5万元)由甲方承担20%，乙方承担80%；5~10万元(含10万元)由甲方承担50%，乙方承担50%；超过10万元由甲方承担80%，乙方承担20%；以上按医院发票为准。
3、工费计算办法：
框架结构：主楼士0.000以上按图纸标注的建筑面积计算，主楼地下室及独立地下车库部位按图纸标注以吨位计算，框架剪力墙结构士0.000以上单价：元/㎡，框架结构士0.000以上单价：元/㎡，主楼地下室及独立地下车库：元/t。其中后浇带止水钢板的制作安装费按单面延长米计算，单价为元/m。本单价包括所有的设计变更及现场签证，超过1万元以上的重大变更须项目经理/执行经理书面确认后方可施工。
本工程乙方总工程款约为元（暂定）。
本承包价格属乙方的施工质量达到标准要求的完全价格。
六、工期要求：乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，逾期一天处以300元/天给甲方的延期补偿费并在当月生活费中扣除。住宅要求6层/月，商业要求5层/月，写字楼要求4层/月，LOFT公寓要求4层/月。
七、安全文明施工：
1、安全澳门伦敦人官网、现场文明施工包括：所有材料按规格分类堆放，并挂牌做好标示；施工现场日常清理、洒水降尘、垃圾清理过筛再利用及运至现场指定地点、以及现场附近马路及政府部门临时要求的清扫，必须设专职人员负责（按甲方要求配置），每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生，垃圾分拣、运至现场指定地点，按甲方要求布设CI澳门伦敦人官网（CI材料由甲方提供，其余乙方提供），乙方保证此部分澳门伦敦人官网包含在合同总价内。乙方若不按照甲方要求实施，甲方有权将此部分澳门伦敦人官网分配给其他单位，发生的费用甲方直接从乙方的工程款中扣除。乙方自行负责所承建范围安全文明施工所需劳动防护用品（安全帽、安全带、安全绳）、三级配电箱、工序施工辅材、工器具等。
2、成品保护澳门伦敦人官网：指本班组工程的及其它专业分包的成品保护澳门伦敦人官网；完工后的余料码放到指定地点，做到活完料净场地清，废料处理装车，力求节约（钢筋翻样单必须完整，报甲方预算员及项目相关负责人各一份）等；浇砼时需安排人员看护钢筋，以便及时处理跑筋现象；料池要求：要求废钢筋每段不得超过30cm，若发现料池内产生大于等于30cm钢筋段，首次检查发现将对乙方处以500元罚款，再次发现处罚加倍，以上情况若出现超过三次的则自动退场；保持加工场内材料整齐，及时清理场内垃圾。
八、质量标准及验收要求：
1、甲方根据现行国家GBJ300-88钢筋工程质量检验评定标准，对布设钢筋的型号、规格、根数、间距、锚固与搭接长度及构件的截面尺寸等内容在现场进行实测，实量打分，以分定价，达到90分（不含90分）以上得本工程的完全价格，或各分项甲方及监理一次验收合格通过得本工程的完全价格。乙方应保证验收一次性合格，若产生二次验收才合格的处以1000元/次罚款，三次验收才合格的处以3000元/次罚款，以上情况若出现超过两次则应自动退场。另承包班组应无条件配合项目部(资料员)对钢筋试件的取样，上述澳门伦敦人官网内容均已包含于单价中。
2、严格按照甲方施工总进度计划施工，质量、安全、文明施工等达到济南市优质工程标准。质量等级：合格，具体要求详见附件。获得奖项：要求全部工程楼都应获__市级优质结构工程，工地整体获得市级安全文明工地奖项。
3、乙方在完成每一施工部位或构件后，经乙方认真自检、互检合格后，必须填写报验单报甲方验收。
4、按照《建设工程质量管理条例》的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改；如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的`损失。
5、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。钢筋绑扎完毕，应清除作业面内的杂质、油污、断铁丝。
6、按甲方要求做好临边洞口防护，负责图纸所有洞口部位的加筋。
九、甲方对乙方的钢筋工程按施工配料单实行限额供料，确保甲供钢筋的制作与绑扎的损耗率低于0.6%，其中制作损耗率0.4%,绑扎损耗率0.2%。超出部分甲方按下述价格要求乙方赔偿：甲方实际采购之价格×（1+0.0348）计算单价，并于同期工程款中将超出损耗部分的材料费扣除。钢筋进场时由甲乙双方共同确认数量，最终结算数量按照图纸计算工程量。如对绑扎后多余的钢筋未能再加工利用，按每公斤四元的价格由乙方赔偿。
十、甲方的责任和义务：
1、为乙方提供施工必需的垂直运输；
2、向乙方提供施工图、钢筋配料单和具备施工条件的澳门伦敦人官网面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十一、乙方的责任和义务：
1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，并交甲方备案。
2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
3、履行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方24小时在线投注。在没有安全保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任。
5、妥善保管和正确使用甲方提供的各类施工机具，损坏或遗失照价赔偿。
6、服从甲方现场施工员、质量员、安全综治员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保施工质量。
7、负责保护各类预埋管线、预留孔洞的完好和位置正确，不得任意堵塞或移动。
8、做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收剩余钢筋，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。
9、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。乙方（承包人）不得擅离工地。否则处以300元/天的处罚。
10、负责钢筋原材卸车及按文明施工要求码放整齐，包含塔吊不能覆盖区域，材料水平运输。
11、要求加工厂每天清扫两次，时刻保持干净。
12、除甲方要求合同外用工外，其余合同内澳门伦敦人官网及上述澳门伦敦人官网内容执行零签证原则。若产生甲方要求额外增加的签证，则签证办理程序及制度按照中建一局管理制度执行,首先需要上报商务部确认核量后，工程部下发指令单才可进行施工，签证必须在发生后1天内上报申请确认单，否则认为投标人放弃，签证要写明部位、澳门伦敦人官网内容、用工数量、完成产量及影像资料（签证单格式后期附于合同），否则不给予确认。零星人工使用大工：元/天，小工元/天，具体以实际情况所做零工确认工种。
十二、违约责任
（一）有下列情况之一，均属乙方违约：
1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的；
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；
3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常澳门伦敦人官网秩序的；
6、乙方承包人经常擅离澳门伦敦人官网岗位，或乙方施工人员严重不足影响甲方其他工序的。
对乙方的违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。
（二）乙方所有的变更及现场签证均包含在上述合同单价中，结算时不再补偿。如单次超过1万元以上的重大变更须经执行经理或项目经理书面同意后，方可实施。
（三）上述单价已包括由于业主原因造成的停工、窝工等费用。
十五、其他：
1、工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费、乙方特殊工种的上岗培训等费用由乙方自理，因拒绝办理而受到地方主管部门的罚款，也由乙方承担。
2、每间职工宿舍用电控制为30度/月.其中7-9月份，1-3月份为50度/月,超过部分由班组在下月自付。若发现有乱接乱搭电线现象，发现一次罚500元。
3、班组多人宿舍不得带女职工，如有此现象，每间宿舍另付300元/月。
4、班组负责人单独用房半间的另付300元/月，整间的另付500元/月。
5、班组职工必须有身份证，年龄在18-50周岁，其他人员不得利用。
6、在施工中必须满足甲方关于企业形象（CI）宣传的有关要求，符合甲方CI澳门伦敦人官网及安全要求的安全帽、安全带、反光背心等施工防护用品，由甲方统一采购（安全帽、反光背心30元/套），费用乙方自理。胸卡统一向甲方购买。工人进出场需持门禁卡，在甲方综合办领取，每张门禁卡押金100元，工人退场退卡退押金，如有丢失扣除押金。
7、为创建文明工地需要，乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一澳门伦敦人官网服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，费用由乙方自理。
十六、本合同与《安全协议》同时签订，各一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效，至工程结束，款项结清时自行终止。
甲方：乙方：
代表人：
签订日期：年月日
建筑劳务个人合同范本篇5
甲方：
乙方：
为确保涂料工程的质量和进度，保证双方的利益，明确双方权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，以及其他相关法律、法规，经双方充分考虑及协商达成以下协议，望双方共同遵守执行。
一、工程地点：
二、承包方式：
三、工程承包范围：
四、工程工期及其他(双方协商签订日期为准)：
1、工程开、竣工日期年日至
2、因乙方原因造成工期的工期延误，由乙方负责，并赔偿甲方因此造成的损失。
3、因甲方原因造成的工期延误，由甲方负责，并相应顺延工期。
4、因不可抗力原因造成工期延误，按双方约定，工期相应顺延。
五、工程造价
1、平方单价：注：此报价不包括管理费、配合费及任何税金。
2、工程面积平方米
工程施工完毕，按照设计图纸、变更、公司技术核定单计算，梁柱子等全部按展开面积计算。
六、付款办法
第七条：工程质量、安全与文明施工
1、乙方必须严格按照国家质量标准和施工规范进行施工，如
2、乙方应如实做好安全生产澳门伦敦人官网，并做好施工防护措施，杜
第八条：双方责任
1、甲方责任
1.1开工前甲方向乙方进行现场技术交底和安全技术交底;
1.2甲方工程部统一协调指挥，并有权检查乙方的工程质量、文明施工和工程进度情况;
1.3甲方免费提供仓库、工人住宿用房、施工用水电。
2、乙方责任
2.1甲方组织的现场技术交底和安全交底，严格按照甲方现场
2.2严格按照甲方的要求及时报送各种资料;
2.3拟定施工方案和进度计划，交甲方审定，工程竣工后，及
2.4服从甲方统一协调指挥，按达标现场的有关规定文明施工;
2.5乙方施工过程中，不得损坏土建结构及建筑，并有保护成
2.6严格执行甲方《环境管理体系》及《职业安全澳门伦敦人微博管理体系》。
第九条：工程保修
保修期内出现的质量问题，乙方应在接到甲方通知后7天内进行维修，如乙方不能按甲方要求的时间进行维修，甲方可自行维修，由乙方承担费用，
第十条：合同生效条款
1、本合同经甲乙双方签字盖章以后生效，在竣工结算后，除有关保修条款仍有效外，其他条款终止。待保修期满，无质量问题后，有关保修条款终止。
2、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可列为附件，附件与本合同具有同等法律效力。本合同如与国家法律、法规相抵触，则以国家有关法律法规为准。
3、本合同一式两份，正本由甲乙双方各执壹份，本合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更、修改后终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑劳务个人合同范本篇6
发包人：___
承包人：___
为了保证工程质量，调动各方的澳门伦敦人官网积极性，提高劳动效率；亦为了体现多劳多得的分配原则，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装饰工程施工（包工）的相关事项---施工时间、施工质量、验收办法、计价与计量、管理办法与双方责任、付款方式、违约与赔偿等条款协商一致，订立本协议条款如下：___
一、工程名称：______________包工项目
二、工程地点：___________________
三、承包范围：___________________
四、工程内容：___________项目等（见施工图纸的内容与要求）。
五、协议工期：___日历________天。自________年________月________日开工，于________年________月________日竣工。（具体安排，于施工中由发包人向承包人作澳门伦敦人官网指令，承包人按发包人的澳门伦敦人官网指令安排组织施工。）
六、质量标准：___________
七、协议单价：___________元/平方米
暂估数量：___平方米协议价款为暂定价，按双方签认的协议单价核定单位价格。协议单价含项目包工的'人工综合构成的单位价格（含人工一/二次搬运及楼层的人工垂直运输、施工工具及损耗与损耗件、直至工程完工达标，场地自有建筑垃圾卫生清理后等澳门伦敦人官网标准的综合成品价），其中甲方所给乙方的价格包含社会保险、医疗保险等，工程数量为暂估数量，按实结算。
八、验收办法：
按________________等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准，以优良标准验收。
九、计量：___按施工现场合格项目的实测实量进行计量。
十、管理办法与双方责任：
1、发包人责任：___
1.1按公司的相关规定，向承包人作政策法规、文明施工、安全生产等方面的交底。
1.2向承包人提供施工澳门伦敦人官网场地与澳门伦敦人官网面。
1.3向承包人进行工程技术交底，图纸与技术要点，合理用料的说明。
1.4对承包人进行工程总体进度计划安排与本承包项目的施工计划要求交底。
1.5向承包人提供水、电，并指定接口位置。
1.6向承包人提供施工图纸。
1.7按约定向承包人支付协议工程价款。
2、承包人责任及相关要求：
2.1承包人为该项目施工的第一安全责任人。承包人须于开工前按发包人的相关规定，认真做好班组施工人员文明施工、安全生产的各方面交底与动员。对违章操作、不按规程使用电动工具机械、违章高空作业、违章使用危险物品等行为造成的一切后果和责任，由承包人自行负全责。承包人承诺：___全责负责自有施工人员的安全教育、安全生产管理与安全事故责任。
2.2承包人及施工人员须服从发包人的统一指挥，听从发包人现场技术管理人员的安排与调配。按国家法规及发包人的相关规定，抓好防火、防盗安全澳门伦敦人官网。如有违规事项的发生，依实际情况结合事情发展的后果，对承包人处以警告、罚款处理。造成严重后果的，由承包人承担相关法律责任。
2.3承包人须按发包人的澳门伦敦人官网安排要求，依工程总体进度计划及澳门伦敦人官网量的比例，向发包人报进场施工人员的书面计划，经发包人的书面批准，方可安排施工人员进（退）场。因赶工或其它专业澳门伦敦人官网的配合需要，承包人及其施工人员应按发包人的要求，作好超时、加班澳门伦敦人官网的无条件配合，不得以任何理由推卸。
2.4承包人须于工前对施工人员进行技术交底，领会图纸与技术要点，合理用料。科学地组织各项目的工序与工艺施工安排。工程项目按本专业的成品的优良标准进行验收。工艺质量不合格项目，承包人应无条件返工，返工项目不计材料补偿与工酬。因承包人原因造成的其它损失另行核定赔偿。
2.5承包人及其施工人员有责任对施工区域及生活区原建筑装修设备、成品、半成品和门窗、玻璃等进行维护。施工期间造成人为损坏的，按价由承包人赔偿。
2.6承包人使用的电动工具及工具损耗件，承包人应自行解决并妥善使用保管。合理开料用料，超额浪费、超出定额与常规用量的，承包人自行承担。偷窃公司或业主材料的，处于偷窃物原价_______倍的罚款。情节严重的，送交公安机关处理。
2.7施工期间，承包人及其施工人员须将自用材料随手按类别堆放，并于每天收工前收整归类或入库。
2.8如有乱丢乱放或工场不整洁情况，经教育不该的，罚款______元，第二次起每次罚款_____元。
2.9施工人员伙食费、交通费、施工工具及工具损耗件等费用含于项目单价中，由承包人自行解决。
2.10施工人员暂住证及其费用由承包人自行解决办理。
2.11施工人员澳门伦敦人官网及生活区内，禁止赌博等违法活动。
2.12承包人以发包人施工班组的名义、承包人负责人以施工班组长的名义、班组施工人员以运盛公司施工人员的名义驻场组织施工。
十一、付款方式：___工人进场________天后支付生活费，工程分项验收合格后付实际工程量的________%，工程全部竣工后，付至实际工程量的________%。
十二、违约与赔偿
1.发包人未按10.1条款承担责任与义务，由发包人承担违约责任，赔偿承包人损失；
2.承包人未按10.2条款承担责任与义务，由承包人承担违约责任，赔偿发包人损失。
十三、其它约定：
工程竣工验收达标后办理结算。承包人施工项目工程质量验收达合格，全额结算工酬价款——按________%工程价款结算，其余________%质保期满后________周内全部结清；承包人施工项目工程质量验收不合格，发包人可选择承包人返工重做或对不合格项目不予结算工程款项；同时，由承包人承担违约责任。约定双方签字后生效。
甲方（公章）：____________乙方（公章）：____________
法定代表人（签字）：__________法定代表人（签字）：__________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑劳务个人合同范本篇7
甲方： 乙方：
根据中华人民共和国《合同法》的有关规定，经甲乙双方共同协商，将 工程承包给乙方。为了保证工程质量，按期完成任务，特签订以下协议，以便共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地址：
三、分包方式：人工费清包，含辅材辅机，不含二期工程。
四、承包建筑面积计算：按施工蓝图以《99陕西省建筑工程综合概预算定额》相关规定结算，所有走廊按全部面积计算，雨篷挑沿按一半面积计算。
五、承包内容：以基础垫层支模开始至主体结构全部封顶内的模板、钢筋、混凝土、外架工程的所有人工费(不含二期工程及室内外回填土)。
1、施工放线：甲方提供标高，基准点及垂直控制线，楼层控制线，其余施工放线均有乙方完成，甲方进行复核，经监理单位验收合格后，乙方方能进行下道工序施工。
2、模板工程 ：主体结构内的施工放线配合、操平、模板配置、支模、拆除、清理刷油、拔钉堆放、支模所需的预埋件安装、满堂脚手架的搭设、拆处、梁、主模板及节点模板的安、拆清理。
3、钢筋工程：包括钢筋翻样、场内运输、制作安装、闪光对焊接焊、竖向电渣压力焊(含电焊机、辅材、人工)机械连接，机械设备就为焊接、机械连接街头试件取样;浇筑混凝土时的钢筋保护澳门伦敦人官网。参与甲方方、监理单位、建设单位的质量检查和工程隐蔽验收。钢筋直螺纹套丝由乙方负责安装。
4、砼工程：包括主体及现场硬化等混凝土的浇筑。乙方负责施工方案和操作工艺的制定并报甲方批准后实施。本工程所用混凝土为商品混凝土，使用天泵、地泵进行泵浇筑。甲方负责设备进场，乙方负责配合就为试车、负责砼的浇筑、振捣、搓平收光及砼养护、成品保护澳门伦敦人官网以及砼表面清理补修接茬打磨等欧共体禾对澳门伦敦人官网面散落的混凝土，砂浆应及时清理再利用，浇捣混凝土的区域随时保持干净。
5、架子工程：主体施工是外架搭设、日常维修、洞口防护、安全网、安全标识牌及标语的悬挂、防护栏的搭设、主体周边防护、踢脚板的制作、安装、上料平台的安装、拆除、制作预埋钢筋环、设置结构预留洞口、钢筋防护棚、木工制作棚、外架钢管刷漆。
6、文明施工：现场内材料按平面布置图合理堆放、卸车、标识、标牌的制作安装、施工道路进行硬化、设备基础、现场维护、管子刷漆，乙方全力配合甲方做好文明工地的创建。
六、甲方应提供材料及设备
甲方提供主体施工中的钢架管、方木、镜面板、扣件、丝杆、山型卡;商砼、钢材、塔吊、提升机、布料机、天泵、降水泵、降水用水管、以及钢筋连接钢套管、脚手架所用槽钢、脚手板、密目网、钢丝绳、绳卡、床板、外架用油漆、施工用的材料库房、办公室用各一间。
七、乙方自行采购配置的材料
乙方需包含的辅机辅料：三级箱以下的电线、电缆、铁丝、扎丝、焊条、焊机、双面胶带、磨光片、钢筋垫块、养护用水管、扫把、铁锨、木抹、线绳、活动灯线、电渣焊机、砼震动器、安全带、安全帽、安全用品、绝缘手套、雨鞋、雨衣、刮杠、小型工具等自行配备、维护、保管、电渣焊剂。木工电锯、钢筋调直机、切断机、弯曲机、对焊机等。
八、劳务承包工期：
按建设单位的建设施工合同工期。以乙方进场后承台垫层砼开始计算施工工期，到主体封顶为止。
1、地下室垫层到正负零工期为 天。
2、主体工期为 天。
3、以上工期已考虑了气候影响、设计变更、法定节假日、市政停电、综合执法影响。但因建设单位的原因造成影响工期进展、须经监理、建设单位签证后工期相应顺延。
4、因天气影响，道路不通等原因，工期相应顺延。
九、承包价格(以下价格不含税金)
1、承包价格 元/平方米。
2、基础正负零以下按基础面积乘以 倍系数计算。
3、屋面按屋面面积乘以 倍系数计算。
4、工程劳务费按施工蓝图建筑面积办理结算，设计变更工程量按结施变更影响面积增大或减小的按实际澳门伦敦人官网量结算。
十、结算及付款方式。
1、正负零完成后付工程款 元。
2、按月进度付工程款 元。
3、主体封顶后付工程款 元。
4、竣工验收后，双方决算二十日内付止总承包款的97%剩余3%为保修金(保修期执行行业标准)，保修期满后无质量缺陷的一次付清。
5、甲方安排乙方非承包范围内的施工项目，由甲方签证，计时。普工100元/工日。技工150元/工日计算。
十一、工程质量控制：
1、乙方接到施工图15日内必须完成施工组织设计的编制，基础，主体工程施工方案编制澳门伦敦人官网，严格按照施工蓝图，国家建筑施工技术规范和质量标准组织施工。
2、工程质量必须达到合格标准，分部分项工程检验合格率必须达到100%，主体结构确保优质工程。混泥土外观达到清水标准。颜色一致，无缺陷。
3、各检验批分项分部工程完成后，乙方必须做好自检互检澳门伦敦人官网，并提前4小时通知甲方，甲方按时组织验收。对达不到的质量要求的分部分项工程，应及时整改并承担整改返工全部费用。对不能保证施工质量的施工班组、个人，甲方有权清退出场乙方应积极配合，无条件的接受处罚。
4、乙方必须服从甲方的质量，安全管理措施。在工程质量，工期，安全文明施工中，必须积极配合甲方做好质量安全管理澳门伦敦人官网。对施工人员进行安全全技术交底，施工中应由专职质检员做好跟踪检查、监督。指导澳门伦敦人官网。配合甲方和监理检查及时纠下指出的问题。
5、乙方接到图纸后，须在7天内将钢筋配料单 按柱、梁板等单项报甲方审核，施工人员必须按双方审核的料单计划下料施工。对未按照料单施工经甲方发现后进行处罚。
6、特殊工种应持证上岗，并接受甲方和上级监督部门的检查持证人员更换，应征得甲方同意。
十二、材料：严格按定额及材料管理制度发放和使用材料，超 定额或浪费者按市场价从劳务费中扣除，损耗范围：扣件5%、螺杆5%、螺母5%，丝杆5%，山型卡5%，步步紧5%。
十三、安全责任：
1、精心管理，注意防范，杜绝重大安全事故，甲、乙双方协商共同购买保险。
2、建立健全安全责任制，责任到人。乙方负责人主管乙方的安全事宜，并配全专职安全员，负责乙方施工中安全生产监督和安全检查，组织召开安全生产例会，认真做好班前安全技术交底。施工中乙方得建犯安全操作规程。施工中所造成的一切伤亡事故均由乙方全部负责，并承担一切费用和后果，甲方概不负责。乙方无权向甲方提出任何要求。
十四、甲方义务与权力：
1、根据施工图和相关施工文件向乙方做施工技术、质量、安全、施工进度、文明工地验收义底澳门伦敦人官网：实施施工中的质量、安全、施工进度、规范化管理等方面的监督、检查和验收澳门伦敦人官网。
2、及时向乙方提供施工前必须的技术资料，做好资料整编澳门伦敦人官网，及材料试验。
3、甲方负责现场所有水、电费用并提供二级配电箱内电线、电缆、电箱和工人住宿及办公室。
4、内、外部协调联络。
十五、乙方权利与义务：
1、乙方进场施工前7日内向甲方提供现场管理人员名单上岗证复印件，本企业职业营业执照及资质证明，特种人员上岗证，现场人员花名册，必须人证统一。施工现场应组建强有力的项目部领导班子。
2 、乙方确保人员的政治素质、身体素质和技术水平，职工年龄不得小于18周岁，不得超过50周岁。
3、乙方负责人员必须每天坚守工地，并在甲方实行上下班考勤，连续3天不在现场，甲方将对乙方负责人处以100元罚款。
4、乙方人员必须按施工图纸、施工方案、施工规范、操作规程及验收标准进行施工，接受新技术，新材料施工，保证按期、按质、按量完成甲方指定的生产任务，服从甲方的统筹安排。对甲方下发的整改通知、澳门伦敦人官网安排等积极执行。
5、家属、小孩和非施工人员不得随意进入工地。严禁使用童工及年龄偏大和有精神病史的疾病人员澳门伦敦人官网。
6、乙方进入工地后，涉及工人的价款及工资发施均由甲方监管监督执行，外分包工程借款，结算、每月管理人员及工人工资表须经甲方审核并在甲方监督之下发施工人工资签发，工资表交甲方备案。
7、乙方不得借故任何理由进行停工或消极怠工。
8、乙方负责现场的材料取样、机械设备检验鉴定费用。保证道路畅通，材料分类，分规格堆放整齐。违者罚款50-200元。
9、认真做到工完场清，尤其拆模后必须2日内将楼层清除干净，其他分项工程每班次必须清理干净，清理不干净每次罚款100-500元。
十六、其他事项：
1、甲方对乙方提出的质量、安全、文明施工等问题如整改不及时，甲方有权派人整改，整改费用将双倍扣除。
2、甲方所分包的装饰装修等工程，所用乙方机械及架体必须给与配合，不收取任何费用。
3、本合同未尽事宜，由双方共同协商。合同在执行过程中，如有争议，首先会同监理协商解决，或直接向当地仲裁委员会提起促裁或向人民法院起诉。
4、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，工程结束及完全履行合同内容后，自行终止。
甲 方： 乙 方：
负 责 人： 负 责 人：
合同签订日： 合同签订日：
年 月 日 年 月 日
建筑劳务个人合同范本篇8
甲方（承包人）：
乙方（分包人）：
按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将_____________工程的所有项目的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。
第一条、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、分包工程范围：
4、承包形式：
5、工程期限：
6、质量等级：
第二条、本合同条款符合总承包合同的要求
第三条、甲乙双方的权利、义务
1、甲方的权利与义务
（1）对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查；督促乙方确保主合同责任的全面履行；制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，规范生产；
（2）向乙方提供施工图纸、图套，并组织图纸会审和技术交底；解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术澳门伦敦人官网，认定合格后在有关技术资料中签认；
（3）负责本工程的全面质量安全管理，批准有关质量安全措施及方案，检查监督乙方施工中的质量安全澳门伦敦人官网；工程完成时及时完成验收和劳动报酬的发放澳门伦敦人官网；
（4）甲方要及时派驻合格的工地代表，施工期间如要更换代表，应提前通知乙方，并保证更换的代表是具有相应资质的；
（5）及时给相应的人员和设备上保险，发包人给相关人员上的保险，视为承包人上的保险。
2、乙方的权利与义务
（1）乙方应全面了解总（分）合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）；对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资质的工人投入澳门伦敦人官网；
（2）严格按照甲方提供的图纸、图套、验收规范等施工，严格遵守安全生产制度，保证施工安全；
（3）加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定；自行承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各项罚款；
（4）乙方应根据甲方的施工组织设计总进度计划的要求，不得擅自更改甲方的计划，有不同意见可与甲方协商；
（5）自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；工程竣工时，配合甲方办理交工验收；
（6）乙方必须为进入本工地的所有职工办理意外伤害等保险，发生意外事故要及时整改，做到文明生产，安全生产；
（7）乙方要及时派驻合格的工地代表，施工期间如要更换代表，不得擅自更换，应提前通知甲方，并保证更换的代表是具有相应资质的。
第四条、承包价款
1、承包价款的确定
承包价款以甲方与建设单位结算审计后确定的费用为计价基础
2承包价款的支付与结算
甲方按建设单位工程施工计量认证后的拨款额_____%支付乙方工程款，工程完工后支付乙方工程款为建设单位拨付额的_____%，余款待工程竣工验收合格后，承包人收到建设单位支付的工程结算款后______日内按建设单位拨款额结算。
第五条、工程质量与检查验收
1、乙方按国家现行施工及验收规范、评定标准、设计变更洽商单等组织施工，经建设单位及监理检验，达到交工验收条件为准；
2、乙方必须严格按照施工图纸、交底记录和甲方要求组织施工。未经甲方有关人员的书面通知，不得自行变更施工工序、质量标准、设计要求或自行进行材料代换；
3、工程质量按建设方规定要求合格率____________%；
4、乙方因施工质量问题，应无偿返修至合格，因乙方原因造成的损失，由乙方负责，费用从承包费用中扣除，因甲方造成的损失，由甲方承担；
5、由于甲方供应材料质量造成的损失由甲方负责，整改费用由甲方支付；
第六条、机械设备、材料
1、本承包工程所需全部材料、成品、构配件等由甲方供应管理，乙方按甲方制定的有关材料发放及使用管理规定进行领取、使用，不得浪费。因乙方原因造成浪费，甲方有权对浪费所造成的损失按规定对乙方进行处罚；
2、乙方在施工过程中应做到现场材料按甲方指定位置堆放，日用日清，保持现场的整洁。
3、乙方在施工过程中使用剩余的材料应即时退库，丢失剩余材料按丢失材料原值从承包者承包款中扣除。
4、乙方在施工过程中使用剩余的废材料应即时运到甲方指定位置堆放，丢失使用剩余的废材料按原值从承包者承包款中扣除。
5、乙方领用材料必须与使用材料、剩余材料及废材料相符，出现材料不符情况，按材料丢失处理。
第七条、安全生产与文明施工
1、甲方对乙方承担的本协议工程应进行安全交底，提出明确的安全要求并进行监督检查。
2、乙方必须认真贯彻执行国家和地方有关安全施工的规章制度，严格遵守甲方发布的安全操作规程，因乙方违章作业或违反有关规定发生人身伤亡事故，由乙方承担全部责任和损失，甲方不承担任何责任。
3、乙方应配合土建施工单位实施施澳门伦敦人官网业场地的维护和清洁澳门伦敦人官网。
4、乙方所有特殊工种工人必须持《上岗证》或操作许可证上岗作业，不得安排无证人员从事非本专业澳门伦敦人官网。
第八条、工期延误
1、分包人应当按照分包合同约定的开工日期开工。因下列原因之一造成分包工程工期延误，经承包人确认，工期相应顺延：
（1）承包人未按分包合同约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地，分包人虽以书面形式提出申请，但仍未从承包人处收到施工所需的图纸、开工条件、设备设施、施工场地，以至影响施工造成停工的。
（2）分包人应在约定情况发生后_______日内，就延误的工期以书面形式向承包人提出24小时在线投注。承包人在建设单位同意延长总包合同工期的基础上予以确认。分包人在规定时限内未提交顺延工期24小时在线投注的，视为该情况未影响工期。
2、分包人不能按分包合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，应承担违约责任。
第九条、合同解除
1、乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：
（1）没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达________次的；
（2）延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限______%的；
（3）发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；
（4）拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。
2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额_____%以上的，乙方有权解除合同。
3、乙方应在甲方解除合同_______日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的____%作为违约金支付给甲方。
第十条、违约责任
甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，任何一方违反上述条款，则应承担相应的违约责任。
第十一条、解决争议的方法
1、本合同在履行过程中如果产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。
2、乙方因本工程需要，以甲方名义对外提起诉讼的，甲方应予协助，相关律师代理费、诉讼费、保全费等，均由乙方承担。
第十二条、本协议壹式______份，双方各执_______份，自签字之日起生效。
第十三条、本协议未尽事宜双方协商解决
甲方（盖章）：
代表：
________年___月___日
乙方（盖章）：
代表：
________年___月___日